买卖合同纠纷 （2018）甘01民终2712号
裁判要旨
圣厦公司与金坛甘肃分公司之间形成买卖合同关系，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。首先，圣厦公司按照约定履行了其供货义务，金坛甘肃分公司应当按照合同约定支付货款。按照合同约定，金坛甘肃分公司应当在结算后支付60%的货款，主体完工三个月内付清95%的货款，现该工程已停工，且暂时没有开工的可能，而圣厦公司主张的是2016年11月之前的货款，工程停工非圣厦公司原因所致，在双方签订买卖合同时亦无法预见工程停工的情形，故根据公平原则，金坛甘肃分公司应当支付95%的货款。对于剩余5%的货款，双方约定为质量保证金，工程竣工后满一年内付清，故剩余5%货款的支付条件尚未成就。综上，金坛甘肃分公司应当支付圣厦公司95%的货款，双方已经结算确认货款金额为1147740元，故金坛甘肃分公司应当支付圣厦公司货款1090353元（1147740元×95%）。其次，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚
摘要
常州金坛建设工程有限公司和兰州新区圣厦建材有限公司;常州金坛建设工程有限公司甘肃分公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）甘01民终2712号上诉人（原审被告）：常州金坛建设工程有限公司，住所地常州市金坛区。法定代表人：李鹏，该公司总经理。委托诉讼代理人：王宝钢，北京盈科（合肥）律师事务所律师。委托诉讼代理人：庞玉波，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：兰州新区圣厦建材有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区。法定代表人：王兴祥，该公司总经理。委托诉……