劳务合同纠纷 （2016）渝05民终4317号

公民、法人的合法权益受法律保护。依法成立的合同，自成立时生效，对双方当事人具有法律约束力。违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的范围承揽工程。本案中，王云正没有建筑施工的相应资质，其与佳缘建筑公司签订的劳务承包合同违反我国建筑法关于资质要求的强制性规定，应当认定该劳务承包合同无效。本案所涉工程已竣工验收，佳缘建筑公司、重庆南鸟建设公司、王云正三方就劳务费支付问题于2012年6月19日达成协议，在没有相反证据的情形下，应当认定该协议系当事人的真实意思，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对协议当事人具有法律约定力。该协议第三条约定“由于开发商与袁明松拆迁问题造成的停工损失，中途由于多种原因造成的停工损失，甲方（佳缘建筑公司）与建设方决算完后10日内解决，否则按原李勇与王云正所签报告全额支付”。佳缘建筑公司于2013年2月1日与建设方结算，按前述约定，佳缘建筑公司应在此结算后10日内解决本案所涉停工损失，否则按李勇所签本案所涉报告全额支付王云正。虽然佳

公民、法人的合法权益受法律保护。依法成立的合同，自成立时生效，对双方当事人具有法律约束力。违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的范围承揽工程。本案中，王云正没有建筑施工的相应资质，其与佳缘建筑公司签订的劳务承包合同违反我国建筑法关于资质要求的强制性规定，应当认定该劳务承包合同无效。本案所涉工程已竣工验收，佳缘建筑公司、重庆南鸟建设公司、王云正三方就劳务费支付问题于2012年6月19日达成协议，在没有相反证据的情形下，应当认定该协议系当事人的真实意思，且不违反法律、行

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝05民终4317号上诉人（原审被告、反诉原告）:重庆佳缘建筑工程有限公司，住所地重庆市北碚区歇马镇东风村办公楼二楼，组织机构代码20320577-8。法定代表人:唐绪明，该公司总经理。委托诉讼代理人:ＸＸ坤，男。委托诉讼代理人:谭文胜，重庆乾乙律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）:王云正，男。委托代理人:喻祯洪，重庆渝綦律师事务所律师……