建设工程施工合同纠纷 （2017）吉06民终962号

本案系建设工程施工合同纠纷，住建局与市政公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容合法有效。市政公司将工程转包给王在东，转包行为违反法律规定，为无效。但王在东作为实际施工人，仍可依据施工量向市政公司索要工程款，王在东自认其已经收到工程款，现要求住建局与市政公司就逾期付款的行为承担违约责任给付其利息及违约金。关于利息，住建局与市政公司为合同相对人，与王在东并无合同关系。王在东作为实际施工人，根据法律规定，住建局只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担给付责任，而本案中，住建局已经不欠付工程款，因此王在东要求住建局承担违约责任给付利息及违约金的诉讼请求不予支持。王在东与市政公司作为合同相对人，市政公司作为违法分包人，其将工程分包给王在东，作为王在东合同相对人，其应承担逾期给付工程款的违约责任，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，市政公司应赔偿王在东利息损失。因双方并未对欠付工程款的利息进行约定，根据《最高人民法院》第十七条规定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。但关于利息计算，王在东出示的证据只能证明应拨款的时间即利息的起算时间，但每笔款项的付款时间其未出示有

本案系建设工程施工合同纠纷，住建局与市政公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容合法有效。市政公司将工程转包给王在东，转包行为违反法律规定，为无效。但王在东作为实际施工人，仍可依据施工量向市政公司索要工程款，王在东自认其已经收到工程款，现要求住建局与市政公司就逾期付款的行为承担违约责任给付其利息及违约金。关于利息，住建局与市政公司为合同相对人，与王在东并无合同关系。王在东作为实际施工人，根据法律规定，住建局只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担给付责任，而本案中，住建局已经不欠付工程款，因此王在东要求住建局承担违约责任给付利息及违约金的诉讼请求不予支持。王在东与市政公司作为合同相对人

吉林省白山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉06民终962号上诉人（原审原告）：王在东，男，1957年10月10日生，汉族，工人，住白山市江源区。委托诉讼代理人：于本连，吉林刘国华律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：靖宇县住房和城乡建设局，住所地：靖宇县靖宇镇。法定代表人：林江，系局长。委托诉讼代理人：张海军，吉林泉成律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：白山市市政建设有限公司，住所……