建设工程施工合同纠纷 （2019）新4002民初3982号
裁判要旨
城建公司承包了镇政府的下苏拉宫村安居富民住宅工程后，将工程肢解转包，其中部分工程转包给于益龙承包并施工，双方已形成了事实上的施工合同关系。 城建公司将建筑工程转包给不具备相应施工资质的于益龙进行实际施工，违反了法律规定，该转包行为应认定无效。 根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。” 以及第二十六条的规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任”。 据此，于益龙要求城建公司和镇政府连带支付工程款的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 关于欠付工程款金额问题，城建公司对于益龙施工工程总价款及已付工程款金额无异议，仅对欠付工程款数额提出异议，又未能提出证据予以证明，对其抗辩意见，不予采信。 本院对于益龙主张的欠付工程款数额予以认定。 关于逾期支付工程款利息问题，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八的规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照
摘要
于益龙与伊宁市城市建设有限责任公司、伊宁市达达木图镇人民政府建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院民事判决书（2019）新4002民初3982号原告：于益龙，男，1967年11月2日生，汉族，个体工商户，住伊宁市。 委托诉讼代理人：熊莉，新疆天骄律师事务所律师。 被告：伊宁市城市建设有限责任公司，住所地：伊宁市南环路916号。 法定代表人：焦强，总经理。 委托诉讼代理人：陈新祖，新疆弓月律师事务所律师。 被告：伊宁市达达木图镇人民政府，住所地：伊宁市达达木图乌拉斯……