建设工程施工合同纠纷 （2017）皖01民终8353号
裁判要旨
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，安徽省和信建筑工程有限公司提供的证据足以证明双方之间存在建设工程施工合同的关系，安徽省和信建筑工程有限公司已完成施工任务，合肥凯利科技投资有限公司作为发包人应当给付对价，合肥凯利科技投资有限公司应付工程款列式：鉴定的无争议部分造价人民币4,993,599元+一审法院酌定的有争议部分造价人民币134035.8元-已付工程款人民币4,150,000元（3,950,000+200,000）-垫付工资款人民币180,000元=人民币797634.8元。关于诉争工程实际竣工日期，由于诉争未经竣工验收，且双方对周满祥签收竣工验收报告行为的真实性存在争议，一审法院不能认定周满祥签收行为的真实性以及该行为对合肥凯利科技投资有限公司存在效力，故不能以周满祥收到安徽省和信建筑工程有限公司提交竣工验收报告时间即2013年1月15日作为竣工日期，因合肥凯利科技投资有限公司自认诉争工程于2015年11月左右交付给其他单位使用，故一审法院以此转移占有建设工程之日作为竣工日期。由于建设工程未经竣工验收，合肥凯利科技投资有限公司即擅自使用，安徽省和信建筑
摘要
合肥凯利科技投资有限公司、安徽省和信建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖01民终8353号上诉人（原审被告）：合肥凯利科技投资有限公司，住所地安徽省长丰县双凤经济开发区凤锦路76号，组织机构代码67890443-3。法定代表人：李文，总经理。委托诉讼代理人：崔玉勇，安徽律维律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:安徽省和信建筑工程有限公司，住所地安徽省合肥市临泉东路与郎溪路交叉口和信大厦，组织机构代码7049060……