建设工程施工合同纠纷 （2018）豫09民终2496号

本案为建设工程施工合同纠纷。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效，王全军与通达公司项目部签订的《劳务承包合同书》，因王全军没有施工资质，认定无效。根据已经生效的（2013）濮中法民三初字第00067号民事判决书，王全军为濮范高速公路路面一标全部工程和土建三标所有水稳工程的实际施工人，濮范高速公司已于2011年12月26日将涉案工程投入使用，故王全军有权主张濮范高速公路路面一标全部工程的工程款。通达公司、杨旭抗辩，王全军不是本案工程的实际施工人，与通达公司2015年6月4日出具的证明相矛盾，与生效法律文书确认的事实相矛盾，不予采纳。因通达公司项目部没有法人资格，通达公司应承担该项目部的合同义务。根据《劳务承包合同书》对停工损失的约定，王全军在对涉案工程进行施工过程中停工时间超过五天，且停工原因均不是王全军所造成的，故王全军依据《劳务承包合同书》向通达公司主张窝工损失予以支持。根据杨旭与通达公司签订的《协议书》及通达公司向濮阳中院出具

杨旭、王全军建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河南省濮阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫09民终2496号上诉人（原审被告）：杨旭，男，1978年2月24日出生，汉族，住河南省许昌县。委托诉讼代理人：高金涛，河南葛天律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王全军，男，1965年4月15日出生，汉族，住河南省濮阳市华龙区。委托诉讼代理人：周斌，濮阳市经济技术开发区中信法律服务所法律工作者。原审被告：濮阳市通达公路工程有限公司，住所地……