装饰装修合同纠纷 （2019）豫0811民初1124号
裁判要旨
装饰装修合同纠纷，是建筑装饰装修企业与发包人就达成的明确装饰装修中双方权利义务的合同产生的权利义务纠纷。 原告焦作市宏灯装饰工程有限公司与被告顾征所签订的《装饰装修合同书》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对于双方当事人具有法律约束力。 当事人应当全面履行合同约定的权利义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 双方约定的工期是自2018年6月6日起至2018年7月6日止，原告未按照合同约定工期完成装修工程，应当承担相应的违约责任。 本案有效证据可以证明原告施工工程质量存在瑕疵，应当承担违约责任。 原告提供的工程结算单系原告单方制作，未经过被告或第三方鉴定机构确认，本院依法不予采信。 由于涉案工程房屋被告已退租，无法对工程量进行鉴定及价款评估，双方均有过错，涉案装修工程总价款以双方合同约定的工程总造价147800元为准。 当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任，根据本案案情及原被告双方的过错程度，本院酌定由原告承担20%的逾期及质量瑕疵的违约责任，扣除相应的20%工程价款295
摘要
焦作市宏灯装饰工程有限公司与顾征装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省焦作市山阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0811民初1124号原告：焦作市宏灯装饰工程有限公司，住所地：焦作市解放区南通路西建材市场南大门**。 法定代表人：陈红灯，经理。 委托诉讼代理人：孙**，男，1989年6月15日出生，汉族，住河南省郸城县。 系公司员工。 委托诉讼代理人：崔青叶，河南敬事信律师事务所律师。 被告：顾征，男，1988年6月17日出生，汉族，住焦作市山阳区。……