装饰装修合同纠纷 (2019)新2122民初2623号

案号
(2019)新2122民初2623号
法院
鄯善县人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2020
地域
鄯善县
裁判日期
2020-03-25

裁判要旨

原、被告于2019年3月15日签订的《建筑装饰工程施工合同》未违反法律、行政法规强制性规定,内容合法有效,合同双方应当按照约定履行权利义务。 被告履行过程中,无正当理由未完成合同约定的装修工程,致使不能实现合同目的,原告主张解除双方之间的装修合同,本院予以支持。 被告未按约定完成房屋装修,根据合同约定由于甲方(装修人)原因导致中途停工,甲方应补偿乙方(房主)因停工所造成的损失,每停工一天支付200元。 原告现主张被告支付12000元的违约金,本院予以支持。 关于原告诉求被告退回装修款16015元的诉讼请求。 原告诉称合同价款为60000元,但原告提供的装修合同中约定的合同价款为63000元,依据合同价款条款,本院认定合同价款为63000元。 被告停工后,原告为继续完成装修工程,购买了壁纸31卷,每卷41元,计1240元。 胶10组,每组80元,计800元。 客厅灯具、卧室、开关插座计2575元。 门4套及窗套5套计2900元。 吊顶2个,组合线条24米,配件4个,计2100元。 子母合页3个计30元。 推拉门2100元,玻璃400元,共计2500元。 大理石1600元。 泡沫剂8个,单

摘要

阿依努尔·依明尼牙孜与陈玉林装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院民 事 判 决 书(2019)新2122民初2623号 原告:阿依努尔·依明尼牙孜,女,1980年10月15日出生,维吾尔族,现住新疆吐鲁番市鄯善县。 委托诉讼代理人:哈山·苏来曼,男,1985年4月7日出生,维吾尔族,系原告的弟弟。 被告:陈玉林,男,1971年8月20日出生,汉族,现住昌吉回族自治州木垒县。 阿依努尔·依明尼牙孜与陈玉林装饰装修合同纠纷一案,本院于……