合同纠纷 （2019）湘01民终9697号

1、关于王俊是否应承担责任问题。经查，案涉KTV装修工程工期最终延期至2019年4月21日，但截至2019年6月21日，案涉KTV装修工程仍有合同约定的部分项目未完工。上诉人王俊主张与中建华安湖南分公司为经营挂靠关系，上诉人仅作为建安湖南分公司的委托代理人，不应承担赔偿责任。本院认为，王俊与谷亮签订施工合同时是假借中建华安湖南分公司名义，实际上中建华安湖南分公司对该工程并不知情，王俊未能提供充分证据证实其与中建华安湖南分公司系挂靠关系，故其主张本院不予采纳。上诉人王俊作为承包人应当对整个工程进度进行监管，在没有解除与谷亮签订的《施工合同》的情况下，上诉人放任不管导致装修工程至今没有完工，上诉人王俊应承担相应赔偿责任。2、关于本案王俊赔偿责任数额问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百四十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案中虽然补充协议中对违约责任进行了约定，但是违约金应以实际造成的损失为依据，谷亮并没有提交确实充分的证据证实其实际损失，原审法院根据上诉人、被上诉人双方责任大小酌情判决王俊向谷亮赔

1、关于王俊是否应承担责任问题。经查，案涉KTV装修工程工期最终延期至2019年4月21日，但截至2019年6月21日，案涉KTV装修工程仍有合同约定的部分项目未完工。上诉人王俊主张与中建华安湖南分公司为经营挂靠关系，上诉人仅作为建安湖南分公司的委托代理人，不应承担赔偿责任。本院认为，王俊与谷亮签订施工合同时是假借中建华安湖南分公司名义，实际上中建华安湖南分公司对该工程并不知情，王俊未能提供充分证据证实其与中建华安湖南分公司系挂靠关系，故其主张本院不予采纳。上诉人王俊作为承包人应当对整个工程进度进行监管，在没有解除与谷亮签订的《施工合同》的情况下，上诉人放任不管导致装修工程至今没有完工，上诉人

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘01民终9697号上诉人（原审被告）：王俊，男，1959年2月1日出生，汉族，住湖南省湘潭市雨湖区。委托诉讼代理人：钟仁云，长沙市天心区惟民法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：谷亮，男，1986年6月12日出生，汉族，住湖南省株洲市石峰区。原审被告：赵灿，男，1974年3月23日出生，汉族，住湖南省望城县。原审被告：中建华安建设集团有……