劳务合同纠纷 （2014）新中民一终字第1141号

郭启良为慧昊公司提供劳务，进行工程施工，慧昊公司按照约定支付劳务报酬，且签订有工程劳务承包合同，故双方已形成劳务合同关系。关于慧昊公司以郭启良施工存在严重质量为由要求解除合同问题。因上述合同已履行完毕，案涉施工厂房也已投入使用，根据劳务合同性质，郭启良所提供的劳务已无法返还，故此本案不符合合同解除的法定要件，对慧昊公司主张与郭启良解除合同并返还已付工程款69840元的请求，本院不予支持。关于慧昊公司要求郭启良赔偿因工程质量不合格和工程超期而造成的损失问题。首先，虽然司法鉴定意见结论为郭启良所施工程存在质量问题，但该鉴定意见并未表明造成质量问题的具体原因，且慧昊公司未经竣工验收即擅自投入使用，因此慧昊公司以质量不合格为由要求郭启良赔偿其全部损失的诉求证据不足，缺乏事实和法律依据。其次，由于双方合同约定的施工期限属于寒冬季节，客观上会对施工进度造成不利影响，且双方合同明确约定“如遇停电、下雨等特殊情况，工期顺延”，据此，因工程超期而违约的责任并不全在郭启良一方，慧昊公司要求郭启良按照每天1000元标准赔偿其违约损失，理由不当，且显示公平，本院不予支持。但结合本案情况，依据公平原则，本院另行

郭启良为慧昊公司提供劳务，进行工程施工，慧昊公司按照约定支付劳务报酬，且签订有工程劳务承包合同，故双方已形成劳务合同关系。关于慧昊公司以郭启良施工存在严重质量为由要求解除合同问题。因上述合同已履行完毕，案涉施工厂房也已投入使用，根据劳务合同性质，郭启良所提供的劳务已无法返还，故此本案不符合合同解除的法定要件，对慧昊公司主张与郭启良解除合同并返还已付工程款69840元的请求，本院不予支持。关于慧昊公司要求郭启良赔偿因工程质量不合格和工程超期而造成的损失问题。首先，虽然司法鉴定意见结论为郭启良所施工程存在质量问题，但该鉴定意见并未表明造成质量问题的具体原因，且慧昊公司未经竣工验收即擅自投入使用，因

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）新中民一终字第1141号上诉人（原审原告、反诉被告）辉县市慧昊印务有限公司，住所地：辉县市胡桥乡时小庄村西。法定代表人靳海，该公司执行董事。委托代理人韩洪罡。被上诉人（原审被告、反诉原告）郭启良。上诉人辉县市慧昊印务有限公司（以下简称慧昊公司）因与被上诉人郭启良劳务合同纠纷一案，不服河南省辉县市人民法院（2012）辉民初字第2459号民事判决，……