建设工程施工合同纠纷 （2018）新4322民初430号

通过双方当事人的陈述及答辩，本案本诉的争议焦点是：1、原、被告之间签订的《大坝工程承包合同书》是否应当解除；2、原告要求退场的诉求是否应当得到支持。 本案反诉的争议焦点是：被告（反诉原告）湘中水利水电公司的诉讼请求是否符合法律规定应当得到支持。 德海建设公司与湘中水利水电公司双方签订了《大坝工程承包合同书》，双方就应按照合同的约定全面履行各自的义务，在合同履行过程中，双方均因各自的行为造成合同无法继续履行，多次进行协商工程款及建设设备物资的核价问题，并且该工程项目已经停工，所以该合同应当解除。 根据双方签订的《厂房材料、设备转让协议》中的约定：“1、除电表以外至抽水机电线和抽水机则甲方拆除，其余的厂房原有设备、材料全归乙方”（明细表列项）；甲方是被告（反诉原告）湘中水利水电公司，乙方是新疆联合电力开发有限公司，丙方是原告（反诉被告）德海建设公司，乙方与丙方是合作关系。 该协议的总价款是2168500元，扣除电表以外至抽水机电线和抽水机的部分，德海建设公司应当给付湘中水利水电公司厂房材料款310475元。 湘中水利水电公司购买的其他设备在其退场时撤出，德海建设公司在湘中水利水电公司退场之

广东德海建设集团有限公司与湖南湘中水利水电工程建设有限公司、李送志建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

新疆维吾尔自治区富蕴县人民法院民 事 判 决 书（2018）新4322民初430号原告（反诉被告）：广东德海建设集团有限公司。 住所地广东省英德市。 法定代表人：黄庆筌，职务总经理。 委托代理人：周坤，新疆克兰律师事务所律师。 被告（反诉原告）：湖南湘中水利水电工程建设有限公司。 住所地湖南省娄底市。 法定代表人：李伟华，职务总经理。 委托代理人：张志红，湖南泰涟律师事务所律师。 委托代理人：龚俊……