装饰装修合同纠纷 （2018）粤0402民初11917号
裁判要旨
结合本案证据和当事人的诉辩意见进行分析，本案的争议焦点可归纳为以下几个方面：一、关于案涉装修合同的效力。 本案所涉装修工程并非一般的家居装饰装修工程，其标的具备一定规模，范围较大，金额较高，系为幼儿园经营用途，应当纳入建设工程合同纠纷法律关系范畴进行调整。 《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程…”，健儿幼儿园将案涉装修工程发包给不具备相应施工资质的圣泽公司，违反了法律关于资质的强制性规定，应当认定双方签署的《装修合同》为无效合同。 案涉合同无效，合同关于工期及违约条款的约定亦属无效，健儿幼儿园请求圣泽公司支付工期延误违约金，于法无据，本院不予支持。
摘要
珠海圣泽建设有限公司与珠海市香洲区健儿幼儿园装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0402民初11917号原告（反诉被告）：珠海圣泽建设有限公司，住所地珠海市横琴新区。 法定代表人：张珍如。 委托诉讼代理人：甘智慧，广东大同（珠海）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨小虹，广东大同（珠海）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：珠海市香洲区健儿幼儿园，住所地珠海市香洲。 法定代表人：彭彩霞。 委托诉讼代理人：田奇生，广东正思……