建设工程施工合同纠纷 （2018）浙04民终1609号
裁判要旨
民事行为应当遵循诚实信用原则。本案中，双方各提供了一份建设工程施工合同，成城公司在庭审中陈述了2份建设工程施工合同的形成过程，主张其提供的合同二系在合同一之后形成，且合同二中约定的工期也与建筑工程施工许可证记载的工期相符，故应以合同二来确定双方的权利义务；华祥福公司则主张双方只签订过1份建设工程施工合同，即华祥福公司提供的合同一，双方只是在合同履行过程中对工期等重新进行了协商。一审认为，2份建设工程施工合同均加盖了双方公章，华祥福公司虽对合同二的真实性有异议，但未能提供反驳证据，故对2份建设工程施工合同的真实性予以认定，但合同一系在建设管理部门备案的合同，故应以该合同的约定确定双方的权利义务。根据合同一的约定，华祥福公司应在主体竣工验收合格后二年内全部付清工程款，现双方确认主体已于2013年10月10日竣工验收，故成城公司有权要求华祥福公司支付全部工程款。至于工程款的数额，成城公司主张其已于2014年12月27日向华祥福公司寄送了结算书，华祥福公司于2015年2月12日才给予答复，超过了合同约定的审计期限，故应按该结算书中的价款27342926元作为双方最终的结算价；华祥福公司则主张其
摘要
浙江成城建设有限公司、浙江华祥福医用器材有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙04民终1609号上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江成城建设有限公司。住所地：平湖市黄姑镇周圩集镇。组织机构代码：91330482735279882E。法定代表人：孙付根，董事长。委托诉讼代理人：沈在林、杨帆，浙江群策律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江华祥福医用器材有限公司。住所地：平湖市经济开发区新兴一路**。组织机构代码：……