建设工程施工合同纠纷 （2016）豫13民初157号

本案建设工程施工合同被告河南省裕丰复合肥有限公司的“120万吨生产线厂房及库房工程”的建设用地系国有出让土地，由于被告未按时支付土地出让价款，邓州市人民法院作出民事判决，解除了邓州市国土资源局与其签订的国有土地使用权出让合同，导致该建设工程施工合同无法继续履行，原告河南国安建设集团有限公司要求解除该建设工程施工合同的主张，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以照准；原告施工的建设工程已被邓州市国土资源局按照鉴定造价收购，未对质量提出异议，视为质量合格，该建设工程施工合同解除后，被告对原告已经完成的建设工程应支付相应的工程价款，经生效的人民法院民事判决认定，原告河南国安建设集团有限公司为被告施工建设完工部分的工程造价为2076.208471万元、预制场投资为386万元，2011年7月30日被告为原告出具工程签证单认可预制场投资金额为386万元并计入决算，故被告应当向原告支付的工程款合计为2462.208471万元，原告主张的工程款数额2896.208471万元超出了生效判决书及鉴定报告认定的数额，超出部分缺乏依据，本院对超出部分不予支持；原告请求逾期付款利息按照同期银行贷

本案建设工程施工合同被告河南省裕丰复合肥有限公司的“120万吨生产线厂房及库房工程”的建设用地系国有出让土地，由于被告未按时支付土地出让价款，邓州市人民法院作出民事判决，解除了邓州市国土资源局与其签订的国有土地使用权出让合同，导致该建设工程施工合同无法继续履行，原告河南国安建设集团有限公司要求解除该建设工程施工合同的主张，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以照准；原告施工的建设工程已被邓州市国土资源局按照鉴定造价收购，未对质量提出异议，视为质量合格，该建设工程施工合同解除后，被告对原告已经完成的建设工程应支付相应的工程价款，经生效的人民法院民事判决认定，原告河南国安建设集团有

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫13民初157号原告：河南国安建设集团有限公司。住所地：洛阳市中州中路***号。统一社会信用代码：91410300171072017D。法定代表人：李道山，任该公司总经理。委托诉讼代理人：李宗虎，河南精专律师事务所律师。委托诉讼代理人：党元林，河南文力律师事务所律师。被告：河南省裕丰复合肥有限公司。住所地：邓州市东一环与南二环交叉口。注册号：……