建设工程施工合同纠纷 （2021）黔03民终491号

皓正公司与阳江建安公司签订《建设工程施工合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律的禁止性规定，为有效合同。依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点是：一、皓正公司的起诉是否已经超过诉讼时效。二、阳江建安公司是否违反合同约定给皓正公司造成停工损失，损失如何计算。三、皓正公司是否有违约行为。对争议焦点一，皓正公司于2017年2月16日向阳江建安公司邮寄《解除合同通知书函》，阳江公司回函称2月21日收到通知书函，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款关于“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”之规定，因阳江建安公司对解除合同有异议，皓正公司向法院提起诉讼，法院作出确认解除合同有效的判决，该判决于2017年7月14日发生法律效力，故皓正公司起诉请求赔偿停工损失的时效应从判决生效之次日起算。根据《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第二条关于“民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定

皓正公司与阳江建安公司签订《建设工程施工合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律的禁止性规定，为有效合同。依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点是：一、皓正公司的起诉是否已经超过诉讼时效。二、阳江建安公司是否违反合同约定给皓正公司造成停工损失，损失如何计算。三、皓正公司是否有违约行为。对争议焦点一，皓正公司于2017年2月16日向阳江建安公司邮寄《解除合同通知书函》，阳江公司回函称2月21日收到通知书函，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款关于“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔03民终491号上诉人（原审被告）：广东省阳江市建安集团有限公司，住所阳江市区东风三路23号，统一社会信用代码:914417027229346147。法定代表人：梁荣照，该公司总经理。委托诉讼代理人：陶泽茂，该公司法律事务部主任。被上诉人（原审原告）：贵州皓正房地产开发有限公司，住所地：贵州省遵义市正安县凤仪镇南门解放街，统一社会信用代码：9……