承揽合同纠纷 （2019）晋0902民初531号

原告提供的证据具有真实性、合法性、关联性，予以采信，据此认定事实如下：2018年12月27日，原告（甲方）与被告潘某（乙方）签订了《彩灯施工安装工程合同书》。 合同书主要载明“为完成顿村同煤会议中心灯光安装工程项目，甲乙双方自愿协商达成协议，双方共同遵守。 1、展出地址在忻州同煤顿村会议中心；2、乙方承担本次2组彩灯和50米灯笼长廊、树木亮化、地面亮化、灯光造型的制作安装，具体效果图及要求见附件；3、所有灯光按照图纸制作安装，完成后2日内验收，灯光展出或使用视为验收合格；4、乙方必须在2019年1月18日前完成安装工作；5、安装总价款28万元；6、甲方分四次付款，合同签订当日支付5.6万元，乙方发货前1日支付11.2万元，货到现场支付6.2万元，安装调试完成3日内支付5万元；7、甲方负责施工现场水电费，安全管理与灯组后期拆除，乙方服从甲方管理，对彩灯艺术效果和质量负责；8、如甲方未按合同支付施工安装费，乙方有权停工待款，工期延误造成的损失由甲方负责，支付乙方工程总价款的10%作为违约金，违约金不足弥补乙方损失的还应赔偿损失……如因乙方原因未如期完成安装工作，乙方赔偿由此造成的经济损失并

忻州市忻州网文化传媒有限公司与潘某承揽合同纠纷一审民事判决书

山西省忻州市忻府区人民法院民事判决书（2019）晋0902民初531号原告：忻州市忻州网文化传媒有限公司，住所地：忻州市七一路体育馆。 法定代表人：侯某，职务，总经理。 委托代理人：赵某，女，1979年8月27日生，汉族，系该公司员工。 委托代理人：梁某，男，1954年5月10日生，汉族，系公司员工。 被告：潘某，男，1980年8月17日生，汉族，天津市人，现住天津市滨海新区。 原告忻州市忻州网文……