建设工程施工合同纠纷 （2015）黔毕中民初字第155号
裁判要旨
关于张文志主张解除合同的诉讼请求，宇通公司于2015年10月23日当庭同意解除与勇坤公司签订的《建筑工程施工承包合同》，勇坤公司于2015年10月24日确认授权张文志解除与宇通公司签订的《建筑工程施工承包合同》。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：“当事人协商一致，可以解除合同。”之规定，本院确认宇通公司与勇坤公司双方协商一致，双方于2011年10月10日签订的《建筑工程施工承包合同》于2015年10月24日解除。关于原告张文志主张的工程劳务款及停工损失的认定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程款”的规定，涉案工程经鉴定，原告张文志实际施工工程的劳务费为18,518,948.25元，加上会所部分单独结算的85万元与地梁部分工程劳务费为440,038.39元，合计19,808,986.60元。扣除金明公司已支付的16,062,385.00元和张文志与金明公司均同意判决生效后由金明公司直接支付给毕节市七星关区信访局的60万元，金明公司与宇通公司还应支付张文志3,1
摘要
张文志与贵州金明房地产开发有限公司、贵州省毕节市宇通建业有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)黔毕中民初字第155号原告：张文志，男，汉族，1972年1月14日生，四川省泸县人，住四川省泸县。委托诉讼代理人：刘大军，贵州达德律师事务所律师，特别授权。被告：贵州金明房地产开发有限公司，住所地贵州省毕节市七星关区滨河路（白鹭岛桥头），组织机构代码77057745-5。法定代表人：王思明，执行董事。委托诉讼代理人：高嵘、秦松梅，贵州圣谋律师事……