承揽合同纠纷 (2018)苏0312民初6632号
裁判要旨
被告常文娜对加工合同、出库单及2张结算清单的真实性无异议,仅对原告证明目的有异议,本院对其证明效力予以确认,作为定案依据;原告提供的开头为“×××34×××”的结算为照片打印,被告不予认可,无原件予以核对,本院对其证明效力不予确认。 被告常文娜为证明其主张,向本院提交下列证据:1、2017年8月1×××日原告给海安思雅徐州分公司出具的承诺书一份,证明原告承诺同意承担对交付定作物逾期交货而产生的空运费或者其他费用,结合原告提供的对账单载明的逾期交货产生火车费用4.5万元,该承诺书书写于2017年8月1×××日,是在合同约定的交货日期之后,可以证明被告已经逾期交付的事实。 2、出库单九张,证明原告逾期交货最迟的交付日期拖延至2017年9月20日,远远超过合同约定的8月8日。 经质证,原告明宇服装厂对于承诺书真实性无异议,系负责人温暖所写,但认为不能证明被告观点,2017年8月1×××日签署该承诺书原因系加工棉袄的中途被告又安排加工裤子,原告当即说加工裤子就不能按时完成,常说由她与公司协调,承诺书载明8月21日和9月20日前客户查货,不能延期,双方就交货时间已经进行了变更,原告已于9月20日
摘要
铜山区明宇服装厂与海安思雅服饰有限公司、常文娜承揽合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
徐州市铜山区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0312民初6632号原告:铜山区明宇服装厂,住所地徐州市铜山区房村镇房村街人民路。 负责人:温暖,男,1976年7月23日出生,住徐州市铜山区。 委托诉讼代理人:吴继伟,该厂法务工作人员。 委托诉讼代理人:许元,女,1975年10月5日出生,汉族,住徐州市铜山区。 被告:海安思雅服饰有限公司,住所地在南通市海安开发区鑫来路71号。 法定代表人:……