劳务合同纠纷 （2021）粤01民终188号

张移华与陆志辉签订《装修水电工程纯劳务施工协议》，承包黄埔区岭头村内广州官山恒和颐养院的室内外水电装修作业的事实，各方当事人均无异议，故原审法院对此依法予以确认。张移华为履行该协议而向陆志辉支付了押金150000元的事实，陆志辉并无异议，故原审法院对此也予以确认。由于各方当事人均确认案涉工程因报建原因被勒令停工，故张移华与陆志辉的合同已无法履行下去，陆志辉应向张移华退还收取的押金。而根据案涉于2019年10月21日签署的《协议书》，可以证实案涉押金150000元由升建公司在2019年10月30日前退还给张移华，但若业主方押金没有按时退还，则由玉真公司负责在2019年11月30日退款。虽玉真公司等表示该协议系因张移华闹事而被迫签订，但并未提交证据予以证实，故原审法院对其抗辩主张不予采纳，并对前述《协议书》的真实性、合法性予以确认。同时，根据陆志辉与升建公司签订的《合作协议》及《关于岭头长岭养老院的结算》，可以证实张移华交纳的押金已经支付给了业主单位。而案涉《协议书》中的前半部分内容由陆志辉签名确认，而后半部分内容则加盖了玉真公司的合同专用章且由升建公司的股东董汉生签字确认，即表明押金15

张移华与陆志辉签订《装修水电工程纯劳务施工协议》，承包黄埔区岭头村内广州官山恒和颐养院的室内外水电装修作业的事实，各方当事人均无异议，故原审法院对此依法予以确认。张移华为履行该协议而向陆志辉支付了押金150000元的事实，陆志辉并无异议，故原审法院对此也予以确认。由于各方当事人均确认案涉工程因报建原因被勒令停工，故张移华与陆志辉的合同已无法履行下去，陆志辉应向张移华退还收取的押金。而根据案涉于2019年10月21日签署的《协议书》，可以证实案涉押金150000元由升建公司在2019年10月30日前退还给张移华，但若业主方押金没有按时退还，则由玉真公司负责在2019年11月30日退款。虽玉真公司

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终188号上诉人（原审被告）：广东玉真建筑劳务有限公司，住所地广东省广州市白云区太和镇鹤龙五路**8302（自主申报）。法定代表人：郭玉真。被上诉人（原审原告）：张移华被上诉人（原审被告）：陆志辉（曾用名：陆亚辉），原审被告：广东升建建设有限公司，，住所地广东省广州市白云区太和镇鹤龙五路****自主申报）。法定代表人：郭玉真。上诉人广东……