建设工程施工合同纠纷 （2018）湘0181民初6014号
裁判要旨
原告恒安建筑公司与被告宝哥儿公司签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，双方理应各自履行合同约定的义务，现因被告未及时偿清第三人的银行贷款本息致使案涉工程所附着于的抵押物被拍卖，致使原告停工。 在案涉施工承包合同履行过程中，因被告与另案的民事纠纷导致工地停工，被告存在违约行为，故原告根据合同第18.3条规定享有合同解除权，现原告主张解除与被告签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》，于法有据，本院予以支持。 关于案涉工程造价问题。 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司出具锦鑫瀚邦[审]字（2018）第128号《关于湖南省宝哥儿食品有限公司水汽能项目相关配套工程的工程造价的审计报告》和锦鑫瀚邦[审]字（2019）第A011号《关于湖南省宝哥儿食品有限公司水汽能项目相关配套工程实际费用清单造价审计》评定可确定部分的工程造价金额分别为3047680.91元和380264.9元，不可确定部分的工程造价金额分别为29601.74元和208600元。 庭审过程中，原、被告及第三人对锦鑫瀚邦[审]字（2018）第128号《关于湖南省宝哥儿食品有限公司水汽能项目相关
摘要
娄底市恒安建筑工程有限公司与湖南省宝哥儿食品有限公司建设工程施工合同纠纷一案民事判决书
正文（节选）
湖南省浏阳市人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0181民初6014号原告：娄底市恒安建筑工程有限公司，住所地湖南省娄底市娄星区青春路北侧。 法定代表人：刘湘黔。 委托诉讼代理人：邱云龙，湖南湘淮律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李蓉，湖南湘淮律师事务所律师。 被告：湖南省宝哥儿食品有限公司，住所地湖南省浏阳现代制造产业基地。 法定代表人：贺秋平。 委托诉讼代理人：申四春，男，1969年4月4……