合同纠纷 （2016）浙03民终4518号之一

兰州康宁公司与无锡世超公司的买卖合同关系依法成立，无锡世超公司应按照约定的期限和质量要求交付标的物。本案中兰州康宁公司已履行付款义务，而无锡世超公司当时虽已交货，但其供应的部分钢管被检测出裂纹，存在质量瑕疵，在此情况下，双方达成退货换货协议，无锡世超公司及其合作方生产厂家即温州百盛公司未履行2015年7月29日《补充协议》约定的所换第一批材料必须在18日内发货（从7月24日起计算），考虑到工程延期已久，为减少损失，兰州康宁公司解除供货补充协议，另行向山西太钢不锈钢钢管有限公司符合法律规定。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”兰州康宁公司、无锡世超公司签订的合同协议均未明确约定损失计算方法，故该院依照《合同法》上述规定按照可预见标准合理确定兰州康宁公司损失。适用可预见标准，必须考虑到兰州康宁公司的营业范围、交易的性质、合同的目的。根据最高人民法院《关于当前形势

兰州康宁公司与无锡世超公司的买卖合同关系依法成立，无锡世超公司应按照约定的期限和质量要求交付标的物。本案中兰州康宁公司已履行付款义务，而无锡世超公司当时虽已交货，但其供应的部分钢管被检测出裂纹，存在质量瑕疵，在此情况下，双方达成退货换货协议，无锡世超公司及其合作方生产厂家即温州百盛公司未履行2015年7月29日《补充协议》约定的所换第一批材料必须在18日内发货（从7月24日起计算），考虑到工程延期已久，为减少损失，兰州康宁公司解除供货补充协议，另行向山西太钢不锈钢钢管有限公司符合法律规定。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造

浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙03民终4518号之一上诉人（原审原告）：兰州康宁石化物资有限责任公司。住所地：甘肃省兰州市七里河区小西湖西街74号502室。法定代表人：李宁。委托诉讼代理人：林上乾，浙江海昌律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：无锡世超不锈钢有限公司。住所地：江苏省无锡市锡山区东北塘正阳村东方钢材城二期4号楼B410。法定代表人：陈丹。委托诉讼代理人：朱岩……