建设工程施工合同纠纷 （2018）京02民终7284号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护。根据已查明的事实，尧诺公司、北航天华公司签订的《台湾饭���翻扩建工程AV系统工程分包合同》是双方真实意思表示，合法有效。合同签订后，尧诺公司依照合同约定进行了设备的采购及安装工作，且工程已经投入使用，尧诺公司有权获取相应的施工款。但北航天华公司只给付尧诺公司部分工程款，未依约支付剩余部分款项，构成违约。现尧诺公司要求北航天华公司给付剩余工程款909784元，理由正当，法院予以支持。因全部货物移交时间应为2014年2月25日，故依约，北航天华公司应于三日内进行验收，并于货物验收合格后三个月内（即2014年6月1日前）支付255万元，北航天华公司未能依约支付该笔款项，存在违约行为，该违约行为持续到2014年11月17日。同时，因尧诺公司于2014年7月申请验收工程，北航天华公司未及时验收而擅自使用，并拒绝支付剩余工程款，亦构成违约。故对于尧诺公司主张北航天华公司违约应支付逾期付款违���金的主张，法院予以支持。同时，本案发回重审后，尧诺公司主动调低逾期付款违约金标准，将违约金请求从合同约定以510万元为基数调整为以909784元为基数。尧诺公司要求北航天华公司按
摘要
北京北航天华时代科技有限公司与北京尧诺信息技术有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）京02民终7284号上诉人（原审被告、反诉原告）：北京北航天华时代科技有限公司，住所地北京市海淀区北四环中路238号北航柏彦大厦605室。法定代表人：佟强，董事长。委托诉讼代理人：付海洋，男，北京北航天华时代科技有限公司运营管理部经理。委托诉讼代理人：刘召，北京维京律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：北京尧诺信息技术��限公司，住所地……