建设工程施工合同纠纷 （2014）济民终字第893号

原、被告双方于2010年11月2日签订建设工程施工合同是双方的真实意思表示，属合法有效合同，该合同已经实际履行，工程已经投入使用，被告应支付原告下欠工程款。因该工程未经验收合格，原告基本施工完毕，双方未结算，但工程存在质量问题，原告未整改完毕，工程质量保证金10%计465，000元应从总工程款中扣减，被告已支付原告工程款3，731，856元亦扣减。原告主张被告延迟付款，未提交证据予以证明，本院不予采信。原告逾期交工，应承担违约责任，向被告支付232，500元的违约金，被告主张的因工程质量问题的违约金45，600元，本院予以支持；原告主张支出的监理费用证据充分，本院予以支持41，000元。被告主张的100，000元履约保证金，本院予以支持。被告主张的额外人工费、修复费用、租金损失、丢失物品损失另行主张权利。故依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条之规定，判决：一、限被告山东德卓建设有限公司于本判决生效后10日内支付原告山东圣大建设集团有限公司工程款453，144元。二、限原告山东圣大建设集团有限公司于本判

原、被告双方于2010年11月2日签订建设工程施工合同是双方的真实意思表示，属合法有效合同，该合同已经实际履行，工程已经投入使用，被告应支付原告下欠工程款。因该工程未经验收合格，原告基本施工完毕，双方未结算，但工程存在质量问题，原告未整改完毕，工程质量保证金10%计465，000元应从总工程款中扣减，被告已支付原告工程款3，731，856元亦扣减。原告主张被告延迟付款，未提交证据予以证明，本院不予采信。原告逾期交工，应承担违约责任，向被告支付232，500元的违约金，被告主张的因工程质量问题的违约金45，600元，本院予以支持；原告主张支出的监理费用证据充分，本院予以支持41，000元。被告主

济宁市中级人民法院民五庭拟稿纸发文字号：（2014）济民终字第893号签发：审核：拟稿单位：民五庭拟稿人：扈琳山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）济民终字第893号上诉人（原审原告、反诉被告）山东圣大建设集团有限公司。法定代表人任宪正，总经理。委托代理人梁玉仁，山东公明政和律师事务所律师。委托代理人杨杰，山东公明政和律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）山东德卓建设有限公……