承揽合同纠纷 （2016）兵06民终14号

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，杨斌与朱兆明签订的单包工建筑合同就属于承揽合同，朱兆明只需提供劳务，按照杨斌的要求完成一定工作，交付劳动成果，因杨斌没有向朱兆明、马效忠提供图纸，在施工过程中，朱兆明、马效忠听从杨斌的指挥，杨斌对朱兆明、马效忠的工作进行监督，故在羊圈交付使用后，杨斌提出工程质量问题不妥，对杨斌要求朱兆明、马效忠返工并承担损失的请求，不予支持。在施工期间遭遇的大风给杨斌造成了巨大的经济损失，杨斌以朱兆明、马效忠未及时对彩钢顶周边进行封边处理为由要求赔偿损失，原审法院认为，是否封边仅是造成损失的因素之一，不能排除其他因素的可能性，朱兆明、马效忠在本案中处理不力，酌情承担20%的赔偿责任，剩余部分由杨斌自行承担。杨斌在重新安装彩钢顶中的损失有：彩钢板21450元，预埋件483元，转尾丝380元，吊车费用600元，方钢、方管2676元，清理现场人工费2000元，二次施工人工费10940元，水泥沙子500元，围栏后期施工材料2180元，围栏施工人工费1500元，合计42709元，朱兆明应负担8541.8元（42709元×20%

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，杨斌与朱兆明签订的单包工建筑合同就属于承揽合同，朱兆明只需提供劳务，按照杨斌的要求完成一定工作，交付劳动成果，因杨斌没有向朱兆明、马效忠提供图纸，在施工过程中，朱兆明、马效忠听从杨斌的指挥，杨斌对朱兆明、马效忠的工作进行监督，故在羊圈交付使用后，杨斌提出工程质量问题不妥，对杨斌要求朱兆明、马效忠返工并承担损失的请求，不予支持。在施工期间遭遇的大风给杨斌造成了巨大的经济损失，杨斌以朱兆明、马效忠未及时对彩钢顶周边进行封边处理为由要求赔偿损失，原审法院认为，是否封边仅是造成损失的因素之一，不能排除其他因素的可能性

新疆生产建设兵团第六师中级人民法院民 事 判 决 书（2016）兵06民终14号上诉人（原审原告）杨斌，男，汉族，1970年12月4日出生，奇台县奇台农场鸿鑫养殖专业户，住新疆兵团奇台农场。委托代理人黄晓英，新疆芳洲律师事务所律师。上诉人（原审被告）朱兆明，男，汉族，1959年9月19日出生，无固定职业，住新疆奇台县。上诉人（原审被告）马效忠，男，1973年2月23日出生，汉族，无固定职业，住新疆……