建设工程施工合同纠纷 (2019)皖0321民初4063号
裁判要旨
安徽宏都建设工程集团有限公司和安徽上谷农产品物流园有限公司2018年5月3日签订的《合同书》是双方真实意思表示,不违反法律强制性规定,应属合法有效,双方应当按照协议约定履行义务,安徽宏都建设工程集团有限公司按照协议约定完成了工程施工的义务,安徽上谷农产品物流园有限公司理应履行其支付工程款的义务。 本案中经安徽宏都建设工程集团有限公司与安徽上谷农产品物流园有限公司结算,总工程款为7196416.11元,已支付3040000元,尚欠工程款4156416.11元。 被告安徽上谷农产品物流园有限公司辩称原告提供的工程顺延三个月的申请没有其盖章,签字同意的崔加伟不能证明是其公司的员工,该辩称本院不予认可,崔加伟是2018年5月3日双方签订《合同书》中约定的安徽上谷农产品物流园有限公司的代表,负责工程质量、进度、安全及协调工作,办理变更、洽商、工程付款、结算等内部审批手续、竣工资料整理及备案工作、售后维修管理工作。 崔加伟有权代表安徽上谷农产品物流园有限公司同意工程延期三个月,故本院认定双方变更工程竣工日期为2018年10月25日,故安徽宏都建设工程集团有限公司逾期开工20日,因逾期开工20日造成
摘要
安徽宏都建设工程集团有限公司民事判决书
正文(节选)
安徽省怀远县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖0321民初4063号 原告:安徽宏都建设工程集团有限公司,住所地安徽省怀远县禹都大道华仑国际文化广场9层901号,统一社会信用代码9134032173168192XL(1-3)。 法定代表人:常振安,该公司总经理。 委托诉讼代理人:孙玲玲,安徽卞和律师事务所律师。 被告:安徽上谷农产品物流园有限公司,住所地安徽省怀远县白莲坡产业园纬三……