建设工程分包合同纠纷 （2016）浙03民终3331号

上诉人要支付给被上诉人工程款，亦应当按照80%结算。二、一审法院对于部分逾期的超期租金计算错误，对于12号楼当时强调脚手架仅搭设至26层，故27层至28层不应计算超期费，对于12号楼4至6层的超期时间应当计算至2015年1月15日止，12号楼的1至3层系裙楼，是与13号楼1至4层裙楼一并拆除的，拆除时间是2014年9月30日。具体超期租金计算见下表。三、被上诉人应当要先行交付给上诉人50%工程款的发票，才有权要求上诉人支付剩余的工程款，但是至今被上诉人并未提供发票，而一审法院认为双方不存在改造顺序先后的约定，属于认定事实不清和适用法律错误。根据《架子班组承包协议》中关于工程量结算、保证金与相关的承担费用第3条约定，承包费用相关扣缴费用均包括在内且提供50%发票给甲方。根据《发票管理办法》（国务院令第587号）第三行规定：本办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证；第十九条规定：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。截止目前，被上诉

上诉人要支付给被上诉人工程款，亦应当按照80%结算。二、一审法院对于部分逾期的超期租金计算错误，对于12号楼当时强调脚手架仅搭设至26层，故27层至28层不应计算超期费，对于12号楼4至6层的超期时间应当计算至2015年1月15日止，12号楼的1至3层系裙楼，是与13号楼1至4层裙楼一并拆除的，拆除时间是2014年9月30日。具体超期租金计算见下表。三、被上诉人应当要先行交付给上诉人50%工程款的发票，才有权要求上诉人支付剩余的工程款，但是至今被上诉人并未提供发票，而一审法院认为双方不存在改造顺序先后的约定，属于认定事实不清和适用法律错误。根据《架子班组承包协议》中关于工程量结算、保证金与相关

浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙03民终3331号上诉人（原审被告）：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，住所地：湖北省武汉市武昌中北路181号。法定代表人：俞延钢，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨传信，浙江塘河律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：徐刚刚。委托诉讼代理人：郑克坚、王松松，浙江汉鼎律师事务所律师。上诉人广厦湖北第六建设工程有限责任公司因与被上诉人徐刚刚建设工程……