装饰装修合同纠纷 （2018）鄂03民终315号
裁判要旨
善美设计工作室没有相应的建筑企业资质，与蜀虾餐饮公司（以马骏名义）签订的《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》违反法律规定，该合同无效。蜀虾餐饮公司接收善美设计工作室交付的装修成果并实际使用，应认定善美设计工作室的装修工程经验收合格，善美设计工作室请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。善美设计工作室主张增加项目工程款不应支持，理由有以下3点：1、合同约定，如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《家庭装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期，并以书面协议为准，善美设计工作室没有提供书面协议证明双方协议增加项目；2、双方约定，甲方要求增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目的60%工程款后方予以施工，善美设计工作室没有收到约定的60%工程款；3、善美设计工作室没有证据证明实际施工了所主张的增加项目。此外，善美设计工作室根据无效合同约定主张违约金，不应支持。蜀虾餐饮公司主张善美设计工作室未完成部分工程包括部分柜子未做、墙砖未贴、地砖未贴、乳胶漆未刷等，该主张不应采信，理由如下：1、蜀虾餐饮公司在二审时申请出庭的证人所做证言与善美设计工作室在本案审理过程中申请出
摘要
湖北蜀虾餐饮服务有限公司、茅箭区五堰善美空间设计工作室装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鄂03民终315号上诉人（原审被告、反诉原告）：湖北蜀虾餐饮服务有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区上海路大美盛城*期香榭丽花园2（-1-1）-3。法定代表人：林博文，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑军，湖北金卫律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：茅箭区五堰善美空间设计工作室。住所地：湖北省十堰市茅箭区金地广场商业办公区*****号……