建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0506民初3478号
裁判要旨
原告家俊公司与被告港龙公司之间签订的施工合同合法有效，双方均应按约履行合同义务。 案涉工程已于2016年11月8日竣工验收，被告应按约支付原告工程款3544000元,被告已付2170540元，尚欠工程款1373460元。 施工合同约定，两年保修期满后十天内付清余款，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，现付款期限届满，故原告要求被告支付工程款1373460元及该款自2018年11月19日起按银行同期贷款利率计算至实际付款日止的利息的诉讼请求，合法有据，应予支持。 合同约定正式开工日期为被告通知为准。 现被告未提交证据证明其于合同约定开工日期通知原告正式开工，亦未能证明其在合同约定开工日期已按约提供原告进场施工所需的全部条件，且结算确认单反映双方结算时不存在扣款事项，亦无证据反映被告在本案诉讼前向提出过有关施工逾期方面的异议，故被告关于原告逾期施工的抗辩依据不足，本院不予采信。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：被告苏州港龙置业有限公司于本判决生效之
摘要
苏州家俊创业建筑节能有限公司与苏州港龙置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
苏州市吴中区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0506民初3478号原告：苏州家俊创业建筑节能有限公司，住所地苏州市高新区林枫路33号/108。 法定代表人：朱永康，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：屈昆鹏、居娅婷，江苏诚品律师事务所律师。 被告：苏州港龙置业有限公司，住所地苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼5647室。 法定代表人：林实会，总经理。 委托诉讼代理人：严大为、袁艳辖……