承揽合同纠纷 （2019）赣0424民初1432号
裁判要旨
被告张伟持被告伟旭公司的合同专用章与原告周万祥签订的《钢结构工程承包合同书》合法有效，因该合同产生的权利义务归于被告伟旭公司。 被告张伟在合同签订后接收预付款、组织施工、进行结算，被告伟旭公司对此均未提出异议，视为被告张伟取得了被告伟旭公司相应的授权，被告张伟的行为后果由被告伟旭公司承担。 被告张伟未按约定工期完工，经原告催促后，被告张伟承诺限期施工又未按期施工，原告有权解除合同。 被告张伟接收解除合同通知时，双方《钢结构工程承包合同书》解除。 原告诉请确认《钢结构工程承包合同书》于2019年3月12日解除，本院予以支持。 合同解除后，被告张伟向原告出具结欠预付工程款60000元的欠条并承诺放弃17个预理件的经济补偿，原告予以接收，视为合同双方进行结算，对双方均有约束力。 原告诉请被告伟旭公司返还预付工程款60000元，本院予以支持。 被告张伟接收工程款未入被告伟旭公司账户均应承担连带责任，被告沈白梅的银行账户系张伟提供给原告转账，其未参与签订合同，亦未参与工程实际施工，不承担还款责任。 原告诉请被告承担自2019年4月2日起至工程款还清之日止按年利率6%计算的利息，符合最高人民法院《
摘要
周万祥与江西伟旭钢结构有限公司、张伟承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省修水县人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0424民初1432号原告：周万祥，男，1972年3月5日出生，汉族，住修水县。 委托诉讼代理人：刘丙生，江西问章律师事务所律师。 被告：江西伟旭钢结构有限公司，统一社会信用代码：91360424MA35K1PD47。 住所地：修水县工业园区吴都项目区。 法定代表人：卢国华，该公司总经理。 被告：张伟，男，1984年10月6日出生，汉族，住修水县……