装饰装修合同纠纷 （2019）桂0321民初713号
裁判要旨
中予以分析与说明。 结合全案证据及当事人的陈述，本院确认以下法律事实：2017年1月24日，原告（反诉被告）三森公司与被告（反诉原告）中旭公司签订《广西桂林市阳朔兴坪贝栏酒店室内外精装修施工合同》。 约定：工程承包范围为广西桂林市阳朔兴坪贝栏酒店室内外精装修（含一栋壮族小楼）；合同总工期250日历天，其中样板房工期70日历天，开工时间暂定2017年2月8日，在2017年4月20日前竣工，具体开工时间按甲方书面通知为准；贝栏酒店工程工期180日历天，开工时间暂定2017年5月1日，在2017年10月30日前竣工，具体开工时间按甲方书面通知为准；合同价款暂定金额￥40,000,000.00元，其中壮族小楼合同暂定金额￥2,000,000.00元，详见壮族小楼装修施工图纸及工程清单报价书，以最终决算价为准；贝栏酒店合同暂定金额￥38,000,000元，待承包人根据发包人提供的施工图编制工程量清单报价书后，经发包人审核确认，再确定贝栏酒店合同金额，以最终决算价为准。 通用合同条款第13.2条约定，承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。 工程师在收到报告
摘要
深圳三森装饰集团股份有限公司与广西阳朔县中旭投资有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广西壮族自治区阳朔县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0321民初713号 原告(反诉被告)：深圳三森装饰集团股份有限公司。 住所地深圳市福田区桂花路平冠道红树福苑6栋2楼。 统一社会信用代码：91440300685383154L。 法定代表人：彭少同，董事长。 委托诉讼代理人：肖德辉，广东天地元律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴先勇，广东天地元律师事务所律师。 被告（反诉原告……