财产损害赔偿纠纷 （2014）大民一终字第1252号

依法成立的合同，在未经依法撤销或者依法被确认无效的情况下，对当事人具有法律约束力。杨秀艳依据《补偿协议》请求沈阳嘉丰公司支付赔偿款，沈阳嘉丰公司不同意依约补偿，认为杨秀艳存在违约行为，但杨秀艳不认可，则沈阳嘉丰公司应当举证在协议履行过程中，杨秀艳存在违约行为，并且该违约行为导致案涉工程施工延误。原审认为2012年12月16日至2013年3月18日期间工期拖延，双方均存在过错，依据不足；另外，原审认定双方在协议签订后发生争议，且该争议持续到2013年3月18日仍未得到解决，在此之后沈阳嘉丰公司改变施工方案、采取悬挑工字钢搭设脚手架进行施工，这与沈阳嘉丰公司二审时陈述的其在协议签订后第二天就改变施工方案悬挑工字钢施工相矛盾。综上，原审判决认定事实不清，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，裁定如下：一、撤销大连经济技术开发区人民法院（2013）开民初字第2826号民事判决；二、发回大连经济技术开发区人民法院重审。二审案件受理费5960元（杨秀艳已预交2730元，沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司已预交3230元），均予以退回。审　判　长　　汪潇审　判　员　　孙皓代理审

依法成立的合同，在未经依法撤销或者依法被确认无效的情况下，对当事人具有法律约束力。杨秀艳依据《补偿协议》请求沈阳嘉丰公司支付赔偿款，沈阳嘉丰公司不同意依约补偿，认为杨秀艳存在违约行为，但杨秀艳不认可，则沈阳嘉丰公司应当举证在协议履行过程中，杨秀艳存在违约行为，并且该违约行为导致案涉工程施工延误。原审认为2012年12月16日至2013年3月18日期间工期拖延，双方均存在过错，依据不足；另外，原审认定双方在协议签订后发生争议，且该争议持续到2013年3月18日仍未得到解决，在此之后沈阳嘉丰公司改变施工方案、采取悬挑工字钢搭设脚手架进行施工，这与沈阳嘉丰公司二审时陈述的其在协议签订后第二天就改变施

辽宁省大连市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）大民一终字第1252号上诉人（原审原告）：杨秀艳，女，大连经济技术开发区黄海西路名扬美发厅个体业主。委托代理人：孙剑颖，辽宁生辉律师事务所律师。上诉人（原审被告）：沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司。住所地：沈阳经济技术开发区十三号街**号。法定代表人：朱贞红，公司总经理。委托代理人：宋慧芳，该公司法律顾问。委托代理人：侯学芝，女，系该公司职员。被上……