租赁合同纠纷 （2017）陕01民终8198号

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，双方均应依约履行。双方签订的《建筑机械租赁合同》对租赁物的起租日、租金停止计费日有明确约定，在实际履行中缺乏双方约定的停止使用通知单情况下，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条第一款之规定，主张《塔式起重机拆卸前自检合格证明》签订日期2016年1月3日为租金停止计费日的主张应予支持，扣除已付款，应付款166152元。豫克瑞公司以拖欠租金，主张以金额为基数按照年利率6%的标准向豫克瑞公司支付自2016年10月14日起至陕建集团公司实际付清所有欠款期间的资金占用利息，无约定不予支持；陕建集团公司诉称的窝工事实应予认定，但陕建集团公司举证的朱方超、郭修前与陈连合的窝工赔偿协议、收条与本案缺乏关联性，依法不予支持。作为平等民事主体，陕建集团公司主张的处罚单罚款1000元，于理不合，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三条、第二百一十二条规定，判决：一、被告陕西建工集团有限公司于本判决生效之日起15日内支付原告陕西豫克瑞商贸有限责任公司塔吊租金等费用166152元；二、驳回原告陕西豫克瑞商贸有限责任公司其他诉讼请求；三

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，双方均应依约履行。双方签订的《建筑机械租赁合同》对租赁物的起租日、租金停止计费日有明确约定，在实际履行中缺乏双方约定的停止使用通知单情况下，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条第一款之规定，主张《塔式起重机拆卸前自检合格证明》签订日期2016年1月3日为租金停止计费日的主张应予支持，扣除已付款，应付款166152元。豫克瑞公司以拖欠租金，主张以金额为基数按照年利率6%的标准向豫克瑞公司支付自2016年10月14日起至陕建集团公司实际付清所有欠款期间的资金占用利息，无约定不予支持；陕建集团公司诉称的窝工事实应予认定，但陕建集团公司举

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)陕01民终8198号上诉人（原审被告、反诉原告）：陕西建工集团有限公司，住所地：西安市新城区北大街199号。法定代表人：张义光，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁珑娟，女，1978年2月12日出生，汉族，陕西建工集团有限公司员工，住西安市碑林区。委托诉讼代理人：张敬波，陕西邦维律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：陕西豫克瑞商贸有限责任……