建设工程设计合同纠纷 （2014）长中民三终字第04793号

一、德丰公司与森磊源公司就ＸＸ国际新城的设计事宜协商签订的《建设工程设计合同》是双方当事人的真实意思表示，内容及形式不违反法律法规的强制性规定，合法有效，受法律保护。合同当事人应当遵循诚实信用原则，全面履行合同义务。二、本案中，根据合同约定，德丰公司有义务在森磊源公司“方案设计前”向森磊源公司提交“1、规划要点；2、红线图、地形图及电子文档；3、设计任务委托书等”，但德丰公司只是提交了开展规划方案设计的《通知》，并没有证据证明其按照约定向森磊源公司提交了“规划要点、红线图、地形图及电子文档”等资料。根据合同第6.1.1条的约定，德丰公司应在约定的时间内提交，并对其完整性、正确性及时限负责，如果德丰公司提交资料及文件超过规定期限，森磊源公司有权顺延或重新确定提交设计文件的时间，故本案中森磊源公司有权顺延提交设计文件的时间。双方约定森磊源公司提交设计资料（方案册：总平面图、总体鸟瞰图、单体透视图、设计总说明、分析图、户型平面图）的时间是“合同签订后20个工作日”。本案双方合同签订于2013年5月22日，森磊源公司收到德丰公司的设计委托通知是2013年5月23日，故森磊源公司应在2013年5

一、德丰公司与森磊源公司就ＸＸ国际新城的设计事宜协商签订的《建设工程设计合同》是双方当事人的真实意思表示，内容及形式不违反法律法规的强制性规定，合法有效，受法律保护。合同当事人应当遵循诚实信用原则，全面履行合同义务。二、本案中，根据合同约定，德丰公司有义务在森磊源公司“方案设计前”向森磊源公司提交“1、规划要点；2、红线图、地形图及电子文档；3、设计任务委托书等”，但德丰公司只是提交了开展规划方案设计的《通知》，并没有证据证明其按照约定向森磊源公司提交了“规划要点、红线图、地形图及电子文档”等资料。根据合同第6.1.1条的约定，德丰公司应在约定的时间内提交，并对其完整性、正确性及时限负责，如果

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）长中民三终字第04793号上诉人（原审原告、反诉被告）永州市德丰房地产开发有限公司，住所地永州市ＸＸ瑶族自治县沱江镇鲤鱼井大道A15A16。法定代表人蒋婷章，董事长。委托代理人马建成，湖南万和联合律师事务所律师。委托代理人陈进，湖南万和联合律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）北京森磊源建筑规划设计有限公司长沙分公司，住所地长沙市芙蓉区五……