建设工程施工合同纠纷 （2017）豫02民终1086号

新宝公司和亚翔公司签订的协议书实为建设工程绿化施工分包合同，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同有效。合同签订后，双方均应按合同约定履行相关的权利义务。由审计部门委托鉴定机构作出的已完工绿化工程造价审核结果作为工程结算依据以及二年养护期（竣工合格之日起算）是当事人在合同中作出的明确约定，双方均应遵守。通许县审计局委托河南华荣工程咨询有限公司作出的已完工绿化工程总价审核结果为500.871631万元，予以采信。因该协议约定竣工日期以新宝公司施工结束为准，现新宝公司主张其已施工完毕，亚翔公司主张至今未施工结束，双方均未提供充分证据证明。根据一般常理，对工程验收整改应以工程施工结束为条件，而亚翔公司提交的两份整改通知书可以推定该工程结束，其所提交的整改通知书也不宜视为验收不合格最终性证据，故对新宝公司关于已施工完毕的主张予以确认。亚翔公司辩称第二批工程款为养护期满后给付，养护期为三年。但养护期三年的约定与前面约定的第二年养护期满付清工程款并不矛盾，故亚翔公司应按照合同约定在第二年养护期合格后付清工程款，现因新宝公司对绿化工程两年养护期已满，亚翔公司并未提供验收不

新宝公司和亚翔公司签订的协议书实为建设工程绿化施工分包合同，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同有效。合同签订后，双方均应按合同约定履行相关的权利义务。由审计部门委托鉴定机构作出的已完工绿化工程造价审核结果作为工程结算依据以及二年养护期（竣工合格之日起算）是当事人在合同中作出的明确约定，双方均应遵守。通许县审计局委托河南华荣工程咨询有限公司作出的已完工绿化工程总价审核结果为500.871631万元，予以采信。因该协议约定竣工日期以新宝公司施工结束为准，现新宝公司主张其已施工完毕，亚翔公司主张至今未施工结束，双方均未提供充分证据证明。根据一般常理，对工程验收整改应以

河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫02民终1086号上诉人（一审被告）亚翔建设集团有限公司（原河南亚翔建设有限公司）。住所地商丘市归德路与长江路交叉处东北角。统一社会信用代码：914114007662228899（4-6）。法定代表人杨亚伟，总经理。委托代理人冯团结，该公司项目部经理，代理权限为特别授权。委托代理人豆洪珍，该公司副总经理。代理权限为特别授权。被上诉人（一审原告……