装饰装修合同纠纷 （2018）豫0311民初2235号
裁判要旨
原告李小钰与被告洛阳易百装饰设计工程有限公司2014年6月18日签订的《易百装饰设计工程合同书》系当事人真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应按照合同约定全面履行义务。 原、被告于2016年2月1日又签订了《装修工程延期赔偿协议》，说明被告洛阳易百装饰设计工程有限公司未按初次合同约定期间完成装饰装修工程，已构成违约，应当承担违约责任；被告路明愿以个人名义担保，依法应当承担连带保证责任。 双方所签订的赔偿协议明确约定乙方赔偿甲方50000元损失，本院予以支持，其中约定的乙方逾期支付赔偿金每逾期一日按照赔偿金的5‰向甲方支付滞纳金，不符合法律规定，不予支持；双方均同意除过已经支付的174000元工程款外，原合同约定的后续应支付工程款16000元作为赔偿，原告不再支付给被告，有双方的协议约定，本院予以支持；双方再次约定了工程延期施工的期间，不能完工则按工程总价款的25%承担违约金；被告没有按期完成工程装修，构成违约，但是，原告在未与被告解除合同，也未对被告前期施工情况进行确定时，即自行与案外人另签订《家装装饰装修合同》，安排完成后续装修工程，其行为亦属于
摘要
李小钰与洛阳易百装饰设计工程有限公司、路明装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省洛阳市洛龙区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0311民初2235号原告：李小钰，女，汉族，1991年10月28日，住河南省伊川县。 被告:洛阳易百装饰设计工程有限公司，住所地：洛阳市洛龙区开元大道南宝龙城市广场AB地块I-5商业楼1单元1-101。 注册号：410391017019259。 法定代表人：路明。 被告：路明，男，汉族，1980年10月5日出生，住河南省洛阳市洛龙区。 原……