建设工程施工合同纠纷 （2019）冀民终770号
裁判要旨
中建四局六公司本案起诉主张结算其已完工程量并支付工程价款。 原判决以中建四局六公司2015年2月9日后未施工为由，认为北商泵阀公司2015年2月9日出具的《承诺书》载明的“我司应支付工程款为25928505元”为结算价款。 但该《承诺书》亦载明：“如延期3个月内仍未支付所有应付工程款，贵司有权解除合同，并随时退场，我司承担贵司退场所造成的一切经济损失，并在贵司退场后一个月内办理完工程结算并支付所有工程款。” 根据中建四局六公司原审提交的2014年8月1日其公司《关于河北迁安泵阀产业园项目合同条件》载明：“本工程如2014年9月1号开工，11月中旬结构封顶，12月份支付本工程结构部得产值，按暂定价750元/平方米支付，…结算在工程竣工验收完3个月内完成，…”中建四局六公司原审提交的《主体封顶节点应付工程款确认表》明确载明上述25928505元系由建筑面积乘以750元/平方米单价得出，故该25928505元为节点付款数额，原判决认定为结算价款理据不足，认定事实不清。 中建四局六公司、北商泵阀公司对双方《建设工程总承包框架协议》、《关于河北迁安泵阀产业园项目合同条件》均无异议，故中建四局六公
摘要
中建四局第六建筑工程有限公司、迁安北商国际泵阀产业园投资股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书
正文（节选）
河北省高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）冀民终770号 上诉人（原审原告)：中建四局第六建筑工程有限公司,住所地安徽省合肥市瑶海区和平路262号3号楼。 法定代表人：李毅，该公司董事长。 委托诉讼代理人：范春晖，辽宁恒生律师事务所律师。 被上诉人（原审被告)：迁安北商国际泵阀产业园投资股份有限公司，住所地河北省迁安市东部工业区聚鑫街1826号。 法定代表人：张青华，该公司董事长……