建设工程施工合同纠纷 （2021）豫05民终335号

原告安阳建工公司与被告安阳文物研究所签订《建设工程施工合同》，该合同合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。在施工期间，双方经协商变更了的施工内容，并以现场签证单、工作联系单、工程洽商单、施工图等形式对合同约定外增加的施工内容进行了确认，并且对增加的施工内容的询价、报价、计价表也经过原被告双方签章确认，对以上变更增加的工程量内容，原告已对工程进行了施工，且该工程已经竣工验收合格，被告已经接收，被告应当按实际工作量给付原告工程款。关于本案工程款的金额，法院委托河南省诚德规划管理有限公司安阳分公司出具《工程造价鉴定报告书》，审定结算金额为3912899.48元，该报告书客观真实，法院予以确认。关于《工程造价鉴定报告书》中所记载的停工损失33619元，在施工期间，因创卫、蓝天工程等原因造成停工47天，原告支出人工、租赁等相关费用33619元，该部分支出系因政策等不可抗力的原因造成，原被告双方均无过错，根据公平责任原则，法院酌定双方平均负担该笔费用，故应从审定结算金额3912899.48元中扣除16809.5元，即被告应支付原告工程款为3896089.98元。原告认可被告已经支付工程款221

原告安阳建工公司与被告安阳文物研究所签订《建设工程施工合同》，该合同合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。在施工期间，双方经协商变更了的施工内容，并以现场签证单、工作联系单、工程洽商单、施工图等形式对合同约定外增加的施工内容进行了确认，并且对增加的施工内容的询价、报价、计价表也经过原被告双方签章确认，对以上变更增加的工程量内容，原告已对工程进行了施工，且该工程已经竣工验收合格，被告已经接收，被告应当按实际工作量给付原告工程款。关于本案工程款的金额，法院委托河南省诚德规划管理有限公司安阳分公司出具《工程造价鉴定报告书》，审定结算金额为3912899.48元，该报告书客观真实，法院予以确认。关

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫05民终335号上诉人（原审原告）：安阳建工（集团）有限责任公司，住所地：安阳市文明大道东段新区管委会办公楼。法定代表人：谢海如，职务：董事长。委托诉讼代理人：陈晓攀，河南中丰律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐子翔，河南中丰律师事务所律师。上诉人（原审被告）：安阳市文物考古研究所，住所地：安阳市安钢大道365号。法定代表人：孔德铭，职务：所长……