建设工程施工合同纠纷 （2013）浙台民终字第50号

原、被告签订的协议约定“该款项业主返还履约保函和保证金时，按相应比例退还给乙方”，现原告未提交证据证明2008年3月1日前业主已全部退还履约保证金给被告或其他业主退回履约保证金的具体时间，也未提交2010年11月25日前向被告要求退回履约保证金而遭其拒退的证据，故确定业主最后一次付款即2010年11月24日的次日即25日为被告应当向原告支付逾期付款利息的起始时间。关于被告尚欠原告工程款的确定及对逾期付款损失计算问题。对于工程款本院已确认被告尚应支付原告工程计量款5089019.69元；审理中，被告要求400章桥梁工程、400章沥青路面工程的管理费按11%扣除，原审法院认为与双方协议约定不符，现原告亦不接受，不予采信；同时，审理中被告要求扣回灰土差价、路基多余填方工程计量款、绿化填土10%的管理费等证据不足，亦不予支持。对于逾期付款利息起算时间的确定，根据原、被告双方协议约定“甲方在收到业主工程计量款后的7天内，扣除保留金后支付给乙方”，这一约定是指业主实际付款时间或是依法应当付款时间不明确，因此，应视为原、被告双方对付款时间约定不明，对付款时间约定不明，如果建设工程已实际交付的，付款时

原、被告签订的协议约定“该款项业主返还履约保函和保证金时，按相应比例退还给乙方”，现原告未提交证据证明2008年3月1日前业主已全部退还履约保证金给被告或其他业主退回履约保证金的具体时间，也未提交2010年11月25日前向被告要求退回履约保证金而遭其拒退的证据，故确定业主最后一次付款即2010年11月24日的次日即25日为被告应当向原告支付逾期付款利息的起始时间。关于被告尚欠原告工程款的确定及对逾期付款损失计算问题。对于工程款本院已确认被告尚应支付原告工程计量款5089019.69元；审理中，被告要求400章桥梁工程、400章沥青路面工程的管理费按11%扣除，原审法院认为与双方协议约定不符，现

浙江省台州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）浙台民终字第50号上诉人（原审原告）：张祝平。委托代理人：赵文春。上诉人（原审被告）：浙江大地交通工程有限公司。法定代表人：许充。委托代理人：周成海。上诉人张祝平、上诉人浙江大地交通工程有限公司（以下简称大地公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服仙居县人民法院（2012）台仙民初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公……