建设工程施工合同纠纷 （2017）浙10民再42号
裁判要旨
原审原、被告签订的工程施工协议合法有效，双方均应按约履行。温岭市城市建设综合开发有限责任公司应支付温岭市晶都建筑工程有限公司工程余款。温岭市晶都建筑工程有限公司对因发包人原因造成工期延误的经济损失，按约提出索赔意向通知后，温岭市城市建设综合开发有限责任公司在合同约定的时间内未予答复或作进一步要求，视为对该项索赔已经认可。为此温岭市城市建设综合开发有限责任公司应赔偿温岭市晶都建筑工程有限公司工期延误造成的经济损失。对于温岭市城市建设综合开发有限责任公司提出所增加的工程造价应与住户协商解决的辩称，根据协议专用条款中“因设计变更发生的工程量增减凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章按实调整”之约定，本案因设计变更所增加的工程造价应由温岭市城市建设综合开发有限责任公司承担。至于逾期支付工程款的违约责任应根据协议约定，从竣工结算经有关部门审定后1个月后开始按月利率0.5%计算。因本案双方对审定意见有争议一直未提交财政部门审定，故从温岭市晶都建筑工程有限公司向温岭市建设工程管理局申请调解之日开始计算。对温岭市晶都建筑工程有限公司要求温岭市城市建设综合开发有限责任公司支付工程款及利息、赔
摘要
温岭市城市建设综合开发有限责任公司、温岭市晶都建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省台州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）浙10民再42号 上诉人（原审被告）：温岭市城市建设综合开发有限责任公司，住所地：浙江省温岭市太平街道人民东路2号12层，组织机构代码：25549334-5。 法定代表人：王力，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：林鸣华，浙江明权律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈建斌，男，1976年8月21日出生，汉族，住浙江省温岭市，该公司员工。 被上诉……