建设工程分包合同纠纷 （2012）成民终字第5057号

源电公司、蜀能公司签订《送电线路程劳务分包合同》后，双方当事人均应按合同约定履行各自的义务。本案的合同履行过程中，因地方阻挡、设计二次交桩、材料供应、房屋拆迁、跨越停电等原因，致使原投标工期的2个月延迟至19个月，窝工严重。源电公司就窝工损失向蜀能公司提出赔付，蜀能公司亦将窝工情况向其建设工程施工合同的相对方成都电业局作出说明，成都电业局以成电业基建（2008）48号《关于成都崇州至东郊110KV线路工程调整概算的请示》向四川省电力公司请示，四川省电力公司作出了川电基建（2009）14号“关于成都崇州至东郊110千伏线路工程调整概算的批复”。川电基建（2009）14号文件的附件2载明“有关单位上报窝工费1400553元，建管单位审核窝工费1400553元”中的“有关单位”即为蜀能公司，“建管单位”即为成都电业局。结合源电公司提交的蜀能公司向成都电业局出具的110KV崇线路新建工程窝工说明、费用索赔申请表，虽然“110KV崇东线路新建工程窝工说明、费用索赔申请表”系复印件，蜀能公司不予确认。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒

源电公司、蜀能公司签订《送电线路程劳务分包合同》后，双方当事人均应按合同约定履行各自的义务。本案的合同履行过程中，因地方阻挡、设计二次交桩、材料供应、房屋拆迁、跨越停电等原因，致使原投标工期的2个月延迟至19个月，窝工严重。源电公司就窝工损失向蜀能公司提出赔付，蜀能公司亦将窝工情况向其建设工程施工合同的相对方成都电业局作出说明，成都电业局以成电业基建（2008）48号《关于成都崇州至东郊110KV线路工程调整概算的请示》向四川省电力公司请示，四川省电力公司作出了川电基建（2009）14号“关于成都崇州至东郊110千伏线路工程调整概算的批复”。川电基建（2009）14号文件的附件2载明“有关单位

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）成民终字第5057号上诉人（原审被告）四川蜀能电力有限公司。住所地：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园。法定代表人王世彬，总经理。委托代理人张鹏，四川英特信联合律师事务所律师。被上诉人（原审原告）四川源电安装工程有限公司。住所地：成都市金牛区一环路西三段**号。法定代表人宾勇刚，董事长。委托代理人向芳，四川发现律师事务所律师。委托代理人苏发钧，……