技术委托开发合同纠纷 （2019）闽04民初240号

原告南方制药公司与被告北京中康医药公司签订的《技术开发（委托）合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。原告南方制药公司依约分三次共支付给被告北京中康医药公司研发费共计29万元，被告北京中康医药公司未能全面履行合同义务，至今未交付技术开发成果，应承担违约责任。被告北京中康医药公司提出由于国家机构改革等因素造成其至今无法交付委托开发成果，其不应担责的抗辩意见，经查，国务院机构改革方案于2018年开始，国务院机构改革并没停止相关机构药品申请审批工作，2016年7月1日颁布的《保健食品注册与备案管理办法》也未实质性提高所涉研发项目的评审标准，且在该办法颁布之前，被告已拖延研发进度，被告依法应承担本案的违约责任，其抗辩意见不能成立，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第三百三十四条规定，研究开发人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。本案双方当事人所订立合同没有约定合同违约责任的具体承担方式，现原告主张以其已付款29万元为基数按年利率6%计算，并未违反相关法律规定，本院予以支持。利率支付的时间起算点以双方合同所约，食品药品监督管理局对被告提请申报的“玛咖

原告南方制药公司与被告北京中康医药公司签订的《技术开发（委托）合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。原告南方制药公司依约分三次共支付给被告北京中康医药公司研发费共计29万元，被告北京中康医药公司未能全面履行合同义务，至今未交付技术开发成果，应承担违约责任。被告北京中康医药公司提出由于国家机构改革等因素造成其至今无法交付委托开发成果，其不应担责的抗辩意见，经查，国务院机构改革方案于2018年开始，国务院机构改革并没停止相关机构药品申请审批工作，2016年7月1日颁布的《保健食品注册与备案管理办法》也未实质性提高所涉研发项目的评审标准，且在该办法颁布之前，被告已拖延研发进度，被告依

福建省三明市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽04民初240号 原告：福建南方制药股份有限公司，住所地：三明市明溪县雪峰镇东新路**，统一社会信用代码：91350000741681982G。 法定代表人：刘平山，董事长。 委托诉讼代理人：饶卫平，福建归化律师事务所律师。 被告：北京世纪中康医药科技有限公司，住所地：北京市房山区长阳镇昊天北大街****楼****302，统一社会信用代码……