建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0791民初1513号
裁判要旨
原、被告签订的施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，合法有效，双方理应恪守。 原告完成涉案工程并经被告验收，根据约定，被告应当于2018年9月28日前付清全部款项，被告逾期支付工程款的，每日按照剩余工程款的2%支付违约金。 本案工程价款共计354509.18元，被告于2018年9月28日前仅付款142254.59元，同年10月31日付款194529.13元，逾期32天，同年12月4日付款17725.46元，逾期66天。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。 本案原告主张按照未付款金额每日2%的标准计算违约金合计148605元，远高于其遭受的损失，被告请求调低，本院兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度等综合因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量，调整违约金为7000元。 关于被告辩称因原告迟延交付增值税专用发票及竣工报告，致使被告延期付款，被告不构成违约的意见，本院认为，双方合同未约定以原告提供增值
摘要
1513江苏安明电力工程有限公司与连云港锦绣香江置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0791民初1513号 原告：江苏安明电力工程有限公司，统一社会信用代码91320700668977153A,住所地江苏省连云港经济技术开发区珠江路南。 法定代表人：陈宽见，公司总经理。 委托诉讼代理人：董建淑，江苏华德律师事务所律师。 被告：连云港锦绣香江置业有限公司，统一社会信用代码91320700670149664X……