建设工程施工合同纠纷 （2016）苏13民初68号
裁判要旨
逾期工程款利息是迟延支付工程款的孳息，故对兴邦公司要求创源公司支付逾期工程款利息的主张本院予以支持。本案中，由于双方当事人经协商确认至2018年2月28日止，创源公司应支付逾期工程款利息3900万，该数额系双方自行达成，本院予以确认。创源公司对尚欠兴邦公司工程款50786846元亦予以认可，且双方约定对逾期付款利息从2018年3月1日起按照月利率1.8%计算，故创源公司应以50786846元为基数从2018年3月1日起至实际给付之日止按月利率1.8%计算并支付逾期付款利息。至于双方当事人达成的对创源公司在2018年12月30日前若不能付清逾期工程款利息3900万，则从2019年1月1起以实际剩余利息欠款额按月息1.8%计算的约定，由于该约定违反法律规定，本院不予支持。关于第二个争议焦点。本院认为，对于因故导致建设工程长期停工的，停工时间及停工后的处理等事项应当按照承包合同的约定执行。合同中未约定停工时间等事项的，当事人应当本着诚实信用的原则进行协商，当事人之间达不成协议的，发包方对于因停工而给承包人带来的机械闲置费、人工费等实际损失应当给予承包方合理的赔偿，故创源公司应支付停工损失。本
摘要
江苏兴邦建工集团有限公司与江苏创源置业有限公司、吴子同等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏13民初68号原告：江苏兴邦建工集团有限公司，住所地宿迁市微山湖路与东海路交叉口。法定代表人：王百乐，该公司总经理。委托诉讼代理人：张志勇，江苏河滨律师事务所律师。委托诉讼代理人：王太志，江苏河滨律师事务所律师。被告：江苏创源置业有限公司，住所地泗洪县东大街南侧青阳北路东路健康路北侧（水岸城邦）63幢108号。法定代表人：吴子同，该公司董事长……