建设工程施工合同纠纷 （2017）甘01民初144号
裁判要旨
依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同全面履行各自义务。本案中，文昌公司依照《沥青面层工程承包合同》进行施工，但荣邦青海分公司却未按约定如期履行付款义务，故应承担相应民事责任。因荣邦青海分公司尚有4704988.14元工程款未支付，故其应当承担此付款义务。综上，文昌公司主张的工程款合理部分，本院予以支持。关于文昌公司主张工程款自2016年10月28日起至实际付清时止的利息问题，本院认为，《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定”当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”因最后一次付款时间是2017年1月23日，此后再未付款，故利息从2017年1月24日起计算至工程款付清时止。关于文昌公司主张施工期间停工损失281571元有无依据的问题。本院认为，文昌公司主张的损失包括停工窝工26天造成机械台班208000元和人工费68640元，对此，文昌公司提交了荣邦青海分公司负责人朱北平签字确认的33天未施工天数记录和餐费收据，但上述证据与文昌公司主张的停工损失无关联性，且荣邦青海分公
摘要
甘肃文昌公路工程有限公司和江苏荣邦建设有限公司;江苏荣邦建设有限公司青海分公司;兰州市政施工有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘01民初144号原告：甘肃文昌公路工程有限公司，住所地：兰州市安宁区。法定代表人：张元昌，该公司总经理。被告江苏荣邦建设有限公司，住所地：江苏省徐州市铜山区。法定代表人：王云堂，该公司董事长。被告：江苏荣邦建设有限公司青海分公司，住所地：青海省西宁市经济技术开发区。负责人：孙福庚，该公司经理。被告兰州市政施工有限公司，住所地：兰州市城关区。法……