建设工程施工合同纠纷 （2016）苏02民终4777号

神扬公司与康柏斯公司签订的建设工程施工合同合法有效，双方均应按约履行各自的义务。本案双方的主要争议为：工程的实际开工、竣工时间及顺延的工期。关于开工时间，合同约定开工日期为2013年1月2日，但直至2013年4月22日，康柏斯公司才取得建筑工程施工许可证。根据《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，建筑工程开工前，建设单位应按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。因此，开工时间应自康柏斯公司取得施工许可证后开始计算，本案工程的实际开工日为2013年4月22日。关于竣工时间，根据已生效的（2015）惠民初字第01130号民事判决书，认定本案工程于2014年4月1日竣工。神扬公司抗辩竣工时间为2014年2月20日，法院不予采信。关于顺延的工期，承包人未能提供顺延工期的签证等书面文件，但能够证明工程存在延期开工、不具备施工条件、设计更、工程量增加、发包人指定的分包工程延迟完工、不可抗力等不可归责于承包人的原因，影响施工进度的，可以允许承包人相应顺延工期。本案所涉工程，存在设计变更、工程量大量增加等情形，故不能将工期延误的全部责任归结于神扬公司，神扬公司理

神扬公司与康柏斯公司签订的建设工程施工合同合法有效，双方均应按约履行各自的义务。本案双方的主要争议为：工程的实际开工、竣工时间及顺延的工期。关于开工时间，合同约定开工日期为2013年1月2日，但直至2013年4月22日，康柏斯公司才取得建筑工程施工许可证。根据《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，建筑工程开工前，建设单位应按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。因此，开工时间应自康柏斯公司取得施工许可证后开始计算，本案工程的实际开工日为2013年4月22日。关于竣工时间，根据已生效的（2015）惠民初字第01130号民事判决书，认定本案工程于2014年4

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏02民终4777号上诉人（原审原告）：无锡康柏斯机械科技有限公司，组织机构代码73955415-9，住所地无锡市惠山经济开发区惠成路77号。法定代表人：王琰，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈凌，该公司职员。委托诉讼代理人：朱晔，江苏蘅远律师事务所律师。上诉人（原审被告）：无锡市神扬建筑工程有限公司，住所地无锡市惠山区堰桥街道长安长东村。法定代……