建设工程分包合同纠纷 （2021）黑03民终363号

依法成立的合同对合同双方均具有约束力。双方当事人在履行合同过程中，应按照约定履行各自义务，否则即应视为违约，应对守约方承担民事责任。当事人应对自己的主张有义务提供证据，否则将承担举证不能的法律后果。本案中，诚达公司主张宏弢公司赔偿其延期交工的违约金，虽然涉诉工程未在双方约定期间完成，但延期完成的原因既有诚达公司，亦有宏弢公司，双方在工期延长的事件中均存在未按合同约定行事的行为，故诚达公司单方追求宏弢公司的违约行为的主张不能支持，对诚达公司的该项诉讼请求不予支持。诚达公司主张宏弢公司赔偿未完成工程工程款55485.58元，需维修的费用692853.56元，和已支付的维修费92000元，合计840339.14元。因对此双方在合同中有明确约定，故对该项诉讼请求予以支持。诚达公司主张宏弢公司延期交工而产生损失1077599.66元，经审核，其中银行贷款利息437599.66元，诚达公司未能提供系延期交工必然产生的证据，故对该项请求不予支持。其余损失640000元，因双方在工程延期中均有过错，故应分担该项损失，应以各自负担50%即320000元为宜。因延期交工所产生的2013年末至2014年初越

依法成立的合同对合同双方均具有约束力。双方当事人在履行合同过程中，应按照约定履行各自义务，否则即应视为违约，应对守约方承担民事责任。当事人应对自己的主张有义务提供证据，否则将承担举证不能的法律后果。本案中，诚达公司主张宏弢公司赔偿其延期交工的违约金，虽然涉诉工程未在双方约定期间完成，但延期完成的原因既有诚达公司，亦有宏弢公司，双方在工期延长的事件中均存在未按合同约定行事的行为，故诚达公司单方追求宏弢公司的违约行为的主张不能支持，对诚达公司的该项诉讼请求不予支持。诚达公司主张宏弢公司赔偿未完成工程工程款55485.58元，需维修的费用692853.56元，和已支付的维修费92000元，合计840

黑龙江省鸡西市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黑03民终363号上诉人（原审被告）：哈尔滨市宏弢建筑劳务有限公司，住所地：黑龙江省哈尔滨市哈新新区哈双路与绥化路交叉AB栋1单元22层。法定代表人：刘洪涛，职务总经理。委托诉讼代理人：李玉龙，该公司副总经理。被上诉人（原审原告）：江苏诚达建筑有限公司，住所地：江苏省东台市鼓楼路377号。法定代表人：赵发如，职务总经理。委托诉讼代理人：张立伟……