建设工程施工合同纠纷 （2018）粤16民终10号

宝豪公司与卡尔特奴公司签订的《广东省建设工程施工合同》、《卡尔特奴实业有限公司服装研发基地施工合同补充条款（一）》及《卡尔特奴实业有限公司服装研发基地施工合同补充条款》，均是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。由于宝豪公司、卡尔特奴公司对卡尔特奴公司服装研发基地工程的完成程度、工程造价等问题产生纠纷，现该工程已处于停工状态，宝豪公司主张解除施工合同及补充条款，而卡尔特奴公司则反诉请求继续履行。针对施工合同和补充条款是否可以解除、若合同可以解除那么合同解除后宝豪公司和卡尔特奴公司的相关损失如何认定等问题，结合本案案情，作以下评判：一、宝豪公司、卡尔特奴公司签订的施工合同和补充条款是否可以解除：（一）涉案工程属大型施工建筑项目，在进行施工建设的过程中应当依法办理相关规划、报建、施工等方面的许可证。但该工程自施工建设以来仅办理了《建设用地规划许可证》、《土地使用证》、《建设工程规划许可证》，至今仍未办理《建筑工程施工许可证》。须知《建筑工程施工许可证》是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的建设工程施工许可证，是建设单位进行工程

深圳市宝豪市政工程有限公司、河源卡尔特奴实业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

广东省河源市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤16民终10号上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳市宝豪市政工程有限公司。住所地：广东省深圳市宝安区宝城23区创业路宝豪大厦*幢。法定代表人：郑相强，总经理。委托诉讼代理人：曾锦，国信信扬（河源）律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢科苞，国信信扬（河源）律师事务所实习律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：河源卡尔特奴实业有限公司。住所地：广东省河源……