建设工程施工合同纠纷 （2018）赣09民终521号

连天红公司将其公司在靖安香田工业园区4#、5#车间及水泵房等工程承包给九合公司进行施工，且连天红公司在本案审理中经审核确认了尚欠九合公司工程款3591282元，故对九合公司要求连天红公司支付工程款的诉讼请求，予以支持。关于九合公司要求连天红公司支付逾期付款利息的问题。1.起算时间。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；……”。2016年1月，九合公司已将结算单送交连天红公司。故九合公司要求从2016年2月1日起计算利息，可以支持；2.利率问题。合同法第107条规定，当事人一方不履行合同义务的应当承担赔偿损失等违约责任。合同中没有约定逾期付款利率为2%，但连天红公司拖延支付工程款，事实上已造成了九合公司的利息损失，根据公平原则，可酌情考虑按月利率1%计算逾期付款利息损失。关于李机能应否承担责任的问题。连天红公司银行基本账户在2015年10月前虽然资金进出数额较大，但该

江西靖安连天红家居有限公司、江西九合建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

江西省宜春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣09民终521号上诉人（原审被告）：江西靖安连天红家居有限公司，住所地：江西省靖安县工业园香田新区。统一社会信用代码：9136092509205530Q。法定代表人：曾荣仙，该公司副总经理。委托诉讼代理人：黄伟东，该公司法务。被上诉人（原审原告）：江西九合建设工程有限公司。住所地：江西省宜春市靖安县清华社区南巷路*号*号楼*****室。统一社……