农村建房施工合同纠纷 （2017）新4022民初1293号
裁判要旨
该检测报告不是由本案原、被告委托鉴定，而是巴音村委托鉴定，被告未参与检测过程，故对该检测报告不予认可。 证据4，被告对停工通知、收据真实性无异议，对其他证据不认可，本院认为设计加工费2000元收款人未出庭作证，无法核实其真实性，故本院不予认可。 对被告提供的证据2,该证据说明涉案房屋施工之前种羊场规划办未收到双方提供的房屋图纸，双方在施工过程中发生纠纷，对该证据本院予以确认。 本院经审理认定事实如下：原、被告于2016年8月15日签订《察布查尔县大中型水库移民避险困住房项目施工合同》，约定被告将位于本县托布中心巴音村的平房以包工包料的方式承包原告，单价约定为每平米为1190元，付款方式为按进度支付补贴款，施工至正负零付总价的30﹪，主体封顶支付总价的70%，剩余款项交工后一次性付清，建筑面积以实际面积结算。 后原告组织人员施工，房屋主体工程基本完工，期间被告共给付原告工程款37,500元，后因双方发生纠纷停工。 在审理期间，原告于2017年11月27日申请对已完工的工程量及房屋的质量是否符合合同约定进行鉴定，经新疆中远工程检测有限公司鉴定，于2019年3月13日出具原告已完工的工程量为
摘要
王桂英与李发伦农村建房施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院民 事 判 决 书（2017）新4022民初1293号原告：王桂英，女，汉族，1967年1月10日出生，系四川省苍溪县村民，现暂住伊宁市。 委托代理人：胡立东，伊犁州诚信法律服务所法律工作者。 被告：李发伦，男，汉族，1970年10月5日出生，四川省涪陵市人，现住察布查尔县。 委托代理人（李发伦妻子）：常国秀，女，汉族，1970年10月4日，四川省涪陵市人……