合同纠纷 （2021）浙04民终418号

海氏公司、绿美公司签订的《GLP-632型连栋薄膜钢架大棚采购合同》系当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规禁止性规定，应当认定为合法有效，双方应当遵照履行。本案合同约定的工期为80日，海氏公司未能按期施工完毕并交付验收，且多次未能按照其承诺的期限完工，构成违约。根据一审法院出具的（2018)浙0482民初3377号民事调解书，海氏公司、绿美公司协商一致继续履行合同，并将工期确定为2018年9月30日。如果海氏公司未在此最后期限内完工，则合同终止履行，已完工的大棚工程归绿美公司所有，绿美公司不再支付海氏公司工程款及返还履约保证金，以弥补因海氏公司违约所造成的损失。该民事调解书已发生法律效力，对海氏公司、绿美公司均有法律拘束力。本案所涉大棚建设项目系政府扶持集体经济发展试点项目，根据监理单位经建管理公司出具的《建设情况》、监理人员张迪的陈述及海氏公司制作的《工程款支付申请表》反映，海氏公司仍未能按照民事调解书规定的最后工期施工完毕，海氏公司至2018年9月30日仅完成70%-80%的工程量，至2019年9月才完成全部工程量，已严重超期。海氏公司要求继续支付工程款等诉请，缺乏法律依

海氏公司、绿美公司签订的《GLP-632型连栋薄膜钢架大棚采购合同》系当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规禁止性规定，应当认定为合法有效，双方应当遵照履行。本案合同约定的工期为80日，海氏公司未能按期施工完毕并交付验收，且多次未能按照其承诺的期限完工，构成违约。根据一审法院出具的（2018)浙0482民初3377号民事调解书，海氏公司、绿美公司协商一致继续履行合同，并将工期确定为2018年9月30日。如果海氏公司未在此最后期限内完工，则合同终止履行，已完工的大棚工程归绿美公司所有，绿美公司不再支付海氏公司工程款及返还履约保证金，以弥补因海氏公司违约所造成的损失。该民事调解书已发生法律

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）浙04民终418号上诉人（原审原告）：嘉兴市海氏农业设施科技有限公司。住所地：平湖市当湖街道通界村囤圆里**内**。统一社会信用代码：9133048256444431XH。法定代表人：杨雅平，经理。委托诉讼代理人：朱谨,浙江金品律师事务所律师。委托诉讼代理人：张俊伟,浙江金品律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：平湖市绿美农业有限公司。。住所地……